定作合同（通用23篇）

定作合同（通用23篇）

定作合同 篇1

全文

合同編號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿ 簽訂時(shí)間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條 定作物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜定作物｜規(guī)格｜計(jì)量｜ ｜ 報(bào)酬 ｜ 交貨期限及數(shù)量 ｜

｜ ｜ ｜ ｜數(shù)量｜－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜名稱 ｜型號(hào)｜單位｜ ｜單價(jià)｜金額｜合計(jì)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜ 合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）： ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ ｜材料｜牌號(hào)｜規(guī)格｜生產(chǎn)｜計(jì)量｜用料｜ ｜ ｜ ｜

｜序號(hào)｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜質(zhì)量｜單價(jià)｜金額｜

｜ ｜名稱｜商標(biāo)｜型號(hào)｜廠家｜單位｜數(shù)量｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。

第八條 定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十一條 定作物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十二條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十三條 報(bào)酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫(xiě)）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十五條 本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十六條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條 違約責(zé)任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十八條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど?a class="artkeyword" data-id="33728" data-type="3">行政管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì)仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項(xiàng)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜ 定 作 人 ｜ 承 攬 人 ｜ 鑒（公）證意見(jiàn)： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜定作人（章）： ｜承攬人（章）： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜住所： ｜住所： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜法定代表人： ｜法定代表人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜居民身份證號(hào)碼： ｜居民身份證號(hào)碼： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜委托代理人： ｜委托代理人： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜電話： ｜電話： ｜ ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜開(kāi)戶銀行： ｜開(kāi)戶銀行： ｜鑒（公）證機(jī)關(guān)（章） ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜賬號(hào)： ｜賬號(hào)： ｜經(jīng)辦人： ｜

｜ ｜ ｜ ｜

｜郵政編碼： ｜郵政編碼： ｜ 年 月 日 ｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

監(jiān)制部門： 印制單位：

定作合同 篇2

根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)及網(wǎng)絡(luò)管理的有關(guān)規(guī)定，_________（以下簡(jiǎn)稱甲方）委托_________（以下簡(jiǎn)稱乙方）為甲方籌建internet網(wǎng)站，設(shè)計(jì)制作網(wǎng)頁(yè)的合作項(xiàng)目，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容。

2.甲方負(fù)責(zé)提供制作所需的一切資料（包括文字，圖片以及其他相關(guān)文件），并制作成電子文件。在乙方開(kāi)始制作網(wǎng)頁(yè)時(shí)，甲方應(yīng)備齊全部?jī)?nèi)容資料。

3.甲方應(yīng)在網(wǎng)頁(yè)制作的全過(guò)程中給與乙方便利條件，并積極配合。

4.甲方有權(quán)對(duì)乙方設(shè)計(jì)的網(wǎng)頁(yè)提出修改意見(jiàn)，由雙方協(xié)商更改。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

5.乙方應(yīng)依據(jù)附件一中雙方商定的網(wǎng)站結(jié)構(gòu)，在附件二中雙方約定的時(shí)間內(nèi)，完成合同中規(guī)定的內(nèi)容，乙方有權(quán)對(duì)甲方網(wǎng)頁(yè)的設(shè)計(jì)提出自己的意見(jiàn)和建議。

6.雙方合作期間，乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料未經(jīng)甲方許可不得以任何方式泄露給第三方。

7.乙方對(duì)甲方提供的文字及圖片資料中所涉及的包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)在內(nèi)的一切法律問(wèn)題不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

8.乙方所制作的網(wǎng)頁(yè)需兼容ie4.0 版和netscape4.0版以上主流瀏覽器，并支持800/600分辨率。

9.在制作過(guò)程中，對(duì)甲方陸續(xù)提出的修改要求，乙方應(yīng)盡力協(xié)助實(shí)現(xiàn)，并交甲方驗(yàn)收通過(guò)。對(duì)有可能影響附件二中雙方約定的完成時(shí)間的要求，乙方有權(quán)提出延期請(qǐng)求，由雙方協(xié)商確定具體時(shí)間。

10.乙方負(fù)責(zé)在網(wǎng)站開(kāi)通后____日內(nèi)對(duì)甲方網(wǎng)站中由于乙方失誤造成的頁(yè)面錯(cuò)誤進(jìn)行修改。

三、違約責(zé)任

11.由于甲方未及時(shí)提供資料而導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成，乙方不負(fù)任何責(zé)任，并有權(quán)向甲方提出延期要求，延期時(shí)間由雙方協(xié)商確定。

12.由于乙方原因未能按時(shí)完成合同所規(guī)定的內(nèi)容，甲方有權(quán)向乙方提出索賠，具體額度由雙方協(xié)商確定。

四、爭(zhēng)議解決

13.雙方因合同的解釋或履行產(chǎn)生爭(zhēng)議，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

五、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)

14.甲方付清應(yīng)付乙方的全部款項(xiàng)后，甲方正式享有網(wǎng)站的全部使用權(quán)。

15.雙方合作期間，網(wǎng)站構(gòu)架，網(wǎng)頁(yè)版式設(shè)計(jì)等內(nèi)容（甲方提供文本資料及圖形，音像資料未經(jīng)乙方加工部分除外）之版權(quán)，設(shè)計(jì)權(quán)，使用權(quán)歸乙方所有，未經(jīng)許可甲方不得擅自使用，不得復(fù)制或交由第三方使用。

16.如因乙方原因出現(xiàn)第三方指控與站點(diǎn)頁(yè)面有關(guān)的知識(shí)侵權(quán)的事件，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)并保證甲方權(quán)利不受損失。

六、合同的終止

17.在乙方收到甲方支付的全部費(fèi)用后，本合同自行終止。

18.任何一方終止合同，需提前10個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明正當(dāng)終止理由，由雙方簽字代表協(xié)商終止合同。

19.由于戰(zhàn)爭(zhēng)，地震，火災(zāi)等法定人力不可抗因素導(dǎo)致的工作中斷，雙方均不承擔(dān)責(zé)任，待條件恢復(fù)后，由雙方協(xié)商確定合同變更內(nèi)容。

七、合同金額及付款方式

20.甲方應(yīng)向乙方網(wǎng)站規(guī)劃費(fèi)，網(wǎng)站設(shè)計(jì)費(fèi)，網(wǎng)站制作費(fèi)，以及網(wǎng)站后期維護(hù)費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元。

21.乙方為甲方進(jìn)行網(wǎng)站總體設(shè)計(jì)制作之前，甲方應(yīng)付給乙方網(wǎng)站預(yù)付款_________元。

22.待乙方全部完成甲方網(wǎng)站建設(shè)后，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站建設(shè)款_________元。

23.乙方為網(wǎng)站后期維護(hù)期滿，甲方應(yīng)在三日內(nèi)付給乙方網(wǎng)站維護(hù)款_________元。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

________年____月____日 ________年____月____日

定作合同 篇3

合同編號(hào)：____________

甲方：___________________乙方：___________________

身份證號(hào)碼：_____________身份證號(hào)碼：_____________

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作_________，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 定作項(xiàng)目：_________________________

第二條 加工物

加工物名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量報(bào)酬

單價(jià)金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

第三條 承攬人提供的材料

材料名稱商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量材料費(fèi)

單價(jià)金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

第四條 材料檢驗(yàn)

定作人于_________的期限內(nèi)，對(duì)承攬人提供的材料采用_________的方法進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)為：符合_________標(biāo)準(zhǔn)。

定作人可以在_________期限內(nèi)對(duì)材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條 資料提供

1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后_________日內(nèi)(即_________年_______月_______日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

第六條 轉(zhuǎn)包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：________________。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第七條 保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：_________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：_________________________。質(zhì)量要求為：_________________________。

第九條 包裝

定作物的包裝要求：_________________________。包裝的費(fèi)用由_________負(fù)擔(dān)。

第十條 變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十一條 協(xié)助

1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：________________。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十二條 監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十三條 保管

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十四條 定作物的交付

定作物完成后，承攬人應(yīng)該在_________期限內(nèi)，在_________地點(diǎn)，以_________交付方式交付給定作人。

第十五條 定作物的驗(yàn)收

驗(yàn)收方法：_________________________________。

驗(yàn)收期限：_________________________________。

驗(yàn)收地點(diǎn)：_________________________________。

第十六條 質(zhì)量保證

承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_________________________。

第十七條 付款

1.定作人應(yīng)在_________年_________月_________日前向承攬人交付定金，共計(jì)(大寫(xiě))_________元。

2.其結(jié)算方式為：_________________，結(jié)算期限為：_________________。

第十八條 留置

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條 本合同解除的條件

1.定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;

3.雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

第二十條 違約責(zé)任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

1.承攬人的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值_____%或酬金總額_____的違約金。

2.定作人的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金______%的違約金

第二十一條 通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起3日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十二條 合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出3天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

第二十四條 爭(zhēng)議的處理

1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十五條 不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后3日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十六條 合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十七條 補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條 合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_(kāi)________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3.本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

甲方：_____________________乙方：______________________

住址：______________________住址：______________________

聯(lián)系電話：__________________聯(lián)系電話：__________________

開(kāi)戶銀行：__________________開(kāi)戶銀行：__________________

賬號(hào)：_______________________賬號(hào)：______________________

_________年____月____日_________年______月____日

簽訂地點(diǎn)：__________________簽訂地點(diǎn)：__________________

定作合同 篇4

甲方：___________________乙方：___________________

身份證號(hào)碼：_____________身份證號(hào)碼：_____________

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條 加工成品質(zhì)量要求：_____________________________________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_________________________

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：_______________________

(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條 價(jià)款或酬金：_____________________________________

第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________

(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________

(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)

第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________________________

第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________________________

第十條 結(jié)算方式及期限：_____________________________________

第十一條其他：

___________________________________________

(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還等等。)

第十二條 承攬方的違約責(zé)任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條 定作方的違約責(zé)任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的___%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理：

1.本合同適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，受中華人民共和國(guó)法律管轄。

2.本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí)，選擇下列第種方式解決：

(1)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院提起訴訟。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。

甲方：_____________________乙方：______________________

住址：_____________________住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________

開(kāi)戶銀行：_________________開(kāi)戶銀行：__________________

賬號(hào)：_____________________賬號(hào)：______________________

_________年______月______日_________年______月________日

簽訂地點(diǎn)：_________________簽訂地點(diǎn)：__________________

定作合同 篇5

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價(jià)有償、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特簽訂本合同，以資信守。

第一條定作物概況

第二條定作物的材料要求

2.1承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。

2.2承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

第三條定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。

3.2定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________________________。

3.3定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

3.4定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條價(jià)金的構(gòu)成及結(jié)算

4.1項(xiàng)目?jī)r(jià)金構(gòu)成：該價(jià)金包括_________________________。

4.2項(xiàng)目驗(yàn)收(包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過(guò)程中，一個(gè)審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個(gè)審查審批部門審查。

4.3外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：

4.3.1網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價(jià)格管理部門→甲方所屬單位審計(jì)部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計(jì)處(需審計(jì)處審查項(xiàng)目)

網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。

4.3.2網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財(cái)務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過(guò)此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項(xiàng)目)

網(wǎng)上審查時(shí)，乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

4.4乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時(shí)，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價(jià)款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.5本項(xiàng)目按下列第______項(xiàng)方式支付

4.5.1一次總付：項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

4.5.2分期支付

4.5.2.1本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價(jià)款_______%的預(yù)付款;

4.5.2.2(按進(jìn)度支付);

4.5.2.3項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價(jià)款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題后______日內(nèi)支付。

4.6甲方向乙方支付價(jià)款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財(cái)務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

4.7乙方應(yīng)對(duì)其指定的下列賬戶信息的真實(shí)性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

收款人：_________________________。

開(kāi)戶行：_________________________。

賬號(hào)：___________________________。

第五條交貨與驗(yàn)收

5.1交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

5.2定作物的交付方式及地點(diǎn)

5.2.1交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場(chǎng)制作交貨)。

5.2.2交貨地點(diǎn)：__________________________________________________。

5.3驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

5.4驗(yàn)收方式：___________________________________________________。

5.5驗(yàn)收時(shí)間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收中認(rèn)為有問(wèn)題的應(yīng)在______日內(nèi)書(shū)面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6驗(yàn)收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)修整或重做。

5.7驗(yàn)收過(guò)程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。

第六條質(zhì)量保證

6.1質(zhì)量保證期限自交貨驗(yàn)收合格之日起________個(gè)月。

6.2質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時(shí)，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人**，定作人重新驗(yàn)收合格后另行計(jì)算。

6.3質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬人負(fù)責(zé)免費(fèi)返修、**。承攬人不能按定作人的要求無(wú)償返修、**或**后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實(shí)際損失超過(guò)質(zhì)量保證金的，按實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.4定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過(guò)程,并不替代或解除承攬人對(duì)定作物質(zhì)量的責(zé)任。

第七條技術(shù)資料的提供及保密要求

7.1定作人應(yīng)按合同的約定及時(shí)提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議或說(shuō)明，定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2承攬人對(duì)定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條雙方的權(quán)利義務(wù)

8.1定作人的權(quán)利

8.1.1對(duì)承攬人加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2要求承攬人及時(shí)更換不符合約定的原材料。

8.1.3根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

8.1.4要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

8.1.5其他約定：___________________________________________________。

8.2定作人的義務(wù)

8.2.1中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)提前日通知承攬人。

8.2.2按約定驗(yàn)收定作物。

8.2.3按約定支付合同價(jià)款。

8.2.4承攬人在加工制作過(guò)程中需要定作人協(xié)助時(shí)，定作人有義務(wù)協(xié)助。

8.2.5其他約定：___________________________________________________。

8.3承攬人的權(quán)利

8.3.1要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

8.3.2定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價(jià)款。

8.3.3要求承攬人按合同驗(yàn)收、接收定作物。

8.3.4按合同約定收取價(jià)款。

8.3.5其他約定：___________________________________________________。

8.4承攬人的義務(wù)

8.4.1定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時(shí)通知定作人。

8.4.2按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

8.4.3妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

8.4.6按合同約定及時(shí)提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

8.4.7其他約定：___________________________________________________。

第九條違約責(zé)任

9.1承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價(jià)金金額______%的違約金，同時(shí)負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

9.2如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

9.3未經(jīng)定作人書(shū)面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價(jià)款并保留解除合同的權(quán)利。

9.4定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價(jià)款金額______%的違約金。

9.5定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

9.6任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

9.7發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。如屬雙方過(guò)錯(cuò)，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十條不可抗力

10.1由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知對(duì)方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

10.2因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

第十一條爭(zhēng)議的解決

11.1因合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

11.2如協(xié)商不成，可選擇下列第______項(xiàng)確定：

11.2.1向____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

11.2.2向____________人民法院提起訴訟。

第十二條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對(duì)方在使用時(shí)不存在權(quán)利上的瑕疵，不會(huì)發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對(duì)人造成損失的應(yīng)給予賠償。

第十三條合同的生效、變更、解除和終止

13.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實(shí)際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實(shí)際履行日期為合同生效日期。

13.2雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書(shū)面形式。

13.3發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面的合同解除通知，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。

13.3.1因不可抗力,致使合同目的不能實(shí)現(xiàn);

13.3.2承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.3定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.4承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.5定作人可以隨時(shí)解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

13.4發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

13.4.1合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

13.4.2雙方協(xié)商解除合同;

13.4.3法律規(guī)定的其他情形。

13.5合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十四條通知與送達(dá)

14.1所有根據(jù)本合同作出的通知或者報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式作出，并以以下方式送達(dá)對(duì)方。本合同任何一方為了本合同目的可以書(shū)面通知對(duì)方變更聯(lián)系地址。

14.1.1親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

14.1.2通過(guò)掛號(hào)空郵(或國(guó)際公認(rèn)特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁(yè)規(guī)定的地址或者由另一方書(shū)面指定的其他地址。

14.1.3通過(guò)電傳或者傳真送達(dá)的，有回執(zhí)。

14.2本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒(méi)有收件日期的以郵件寄出后第3個(gè)工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

14.3本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯(lián)系人：______________________

聯(lián)系電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯(lián)系人：______________________

聯(lián)系電話/傳真：_______________

第十五條其他約定

15.1定作人未向承攬人支付價(jià)金的，承攬人可以留置定作物。

15.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

15.3本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

15.4如雙方預(yù)料到本合同履行過(guò)程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應(yīng)與本合同同時(shí)簽訂，同時(shí)生效。

15.5本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

(此頁(yè)為簽署頁(yè)無(wú)正文)

甲方：_________________________乙方：_____________________

法定地址：_____________________法定地址：_________________

法定代表人：___________________法定代表人：_______________

(或授權(quán)簽約人)：_____________(或授權(quán)簽約人)：_________

聯(lián)系電話：_____________________聯(lián)系電話：_________________

銀行賬號(hào)：_____________________銀行賬號(hào)：_________________

定作合同 篇6

合同編號(hào)：_________

定做人：_________

承攬人：_________

簽訂地點(diǎn)：_________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

第一條 定作物、數(shù)量、報(bào)酬、交付期限

┌─────┬────┬────┬──┬─────┬────────┐

│定作物名稱│規(guī)格型號(hào)│計(jì)量單位│數(shù)量│ 報(bào)酬 │交貨期限及數(shù)量 │

│ │ │ │ ├──┬──┼──┬──┬──┤

│ │ │ │ │單位│金額│合計(jì)│ │ │

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼────┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴────┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤

│合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）： │

└─────────────────────────────────┘

第二條 承攬人提供的材料

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│序號(hào)│材料│規(guī)格│生產(chǎn)│計(jì)量│用料│質(zhì)量│單價(jià)│金額│

│ │名稱│型號(hào)│廠家│單位│數(shù)量│ │ │ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：

_________。

第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

_________。

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

_________。

第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

_________。

第七條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：

_________。

第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定做人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)的____日內(nèi)答復(fù)。

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物的交付方式及地點(diǎn)：

_________。

第十一條 定作物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：

_________。

第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：

_________。

第十三條 定作人在________年____月____日前交定金（大寫(xiě)）_________。

第十四條 本合同解除的條件：

_________。

第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

第十六條 違約責(zé)任：

_________。

第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式：

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど?a class="artkeyword" data-id="34544" data-type="3">行政管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

（一）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項(xiàng)：

_________。

┌────────┬────────┬────────┐

│定作人 │承攬人 │鑒（公）證意見(jiàn) │

├────────┼────────┼────────┤

│定作人（章）： │定作人（章）： │ │

│ │ │ │

│ │ │ │

│住所： │住所： │ │

│ │ │ │

│法定代表人： │法定代表人： │ │

│ │ │ │

│居民身份證號(hào)碼：│居民身份證號(hào)碼：│ │

│ │ │ │

│委托代理人： │委托代理人： │ │

│ │ │ │

│電話： │電話： │ │

│ │ │ │

│開(kāi)戶銀行： │開(kāi)戶銀行： │鑒（公）證機(jī)關(guān) │

│ │ │（章） │

│帳號(hào)： │帳號(hào)： │ │

│ │ │ │

│郵政編碼： │郵政編碼： │經(jīng)辦人： │

│ │ │ │

│________年____月____日│________年____月____日│________年____月____日│

└────────┴────────┴────────┘

定作合同 篇7

合同編號(hào)：_________

承攬人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務(wù)：____________________

委托代理人：_____________

身份證號(hào)碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯(lián)系人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號(hào)：____________________

電子信箱：_________________

定作人：_______________

法定住址：_________________

法定代表人：_____________

職務(wù)：____________________

委托代理人：_____________

身份證號(hào)碼：_____________

通訊地址：_________________

編碼：_________________

聯(lián)系人：_______________

電話：____________________

傳真：____________________

帳號(hào)：____________________

電子信箱：_________________

雙方在平等互愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就定作__________，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條定作項(xiàng)目：_____________

第二條加工物

加工物名稱：____________________

規(guī)格型號(hào)：____________________

計(jì)量單位：____________________

數(shù)量：____________________

報(bào)酬：____________________

單價(jià)：____________________

金額：____________________

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：____________________

第三條承攬人提供的材料

材料名稱：____________________

商標(biāo)：____________________

規(guī)格型號(hào)：____________________

生產(chǎn)廠家：____________________

計(jì)量單位：____________________

數(shù)量：____________________

質(zhì)量：____________________

材料費(fèi)：____________________

單價(jià)：____________________

金額：____________________

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：____________________

第四條材料檢驗(yàn)

定作人于__________的期限內(nèi)，對(duì)承攬人提供的材料采用__________的方法進(jìn)行檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)為：__________符合__________標(biāo)準(zhǔn)。

定作人可以在__________期限內(nèi)對(duì)材料的選用提出異議，要求承攬人更換或重新選定材料。

第五條資料提供

1.定作人應(yīng)該在合同簽訂后__________日內(nèi)(即__________年________________月________________日前)提供技術(shù)資料、圖紙樣品及工藝要求。

2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的__________日內(nèi)答復(fù)。

第六條轉(zhuǎn)包

1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：______。

2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。

4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。

第七條保密

承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。

第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：_____________。質(zhì)量要求為：_____________。

第九條包裝

定作物的包裝要求：_____________。包裝的費(fèi)用由__________負(fù)擔(dān)。

第十條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。

第十一條協(xié)助

1.承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：_______。

2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______________天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。

3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。

第十二條監(jiān)督

承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。

第十三條保管

承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

第十四條定作物的交付

定作物完成后，承攬人應(yīng)該在__________期限內(nèi)，在__________地點(diǎn)，以__________交付方式交付給定作人。

第十五條定作物的驗(yàn)收

驗(yàn)收方法：_______。

驗(yàn)收期限：_______。

驗(yàn)收地點(diǎn)：_______。

第十六條質(zhì)量保證

承攬人對(duì)定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_______。其保證質(zhì)量的前提條件為：_____________。

第十七條付款

1.定作人應(yīng)在__________年__________月__________日前向承攬人交付定金，共計(jì)(大寫(xiě))__________________元。

2.其結(jié)算方式為：________，結(jié)算期限為：________。

第十八條留置

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十九條本合同解除的條件

1.定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;

3.雙方通過(guò)書(shū)面協(xié)議解除本合同;

4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;

6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;

第二十條違約責(zé)任

除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

1.承攬人的違約責(zé)任：__________不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額____________的違約金。

2.定作人的違約責(zé)任：__________中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬人因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬人提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值__________%的違約金;不屬承攬人提供原材料的，償付承攬人以未履行部分酬金__________%的違約金

第二十一條通知

1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用__________(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

2.各方通訊地址如下：_______。

3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。

第二十二條合同的變更

本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)出__________天內(nèi))簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓

除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書(shū)面明確同意，均屬無(wú)效。

第二十四條爭(zhēng)議的處理

1.本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決

(1)提交__________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十五條不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后__________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對(duì)本合同的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。

4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

第二十六條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

第二十七條補(bǔ)充與附件

本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十八條合同的效力

1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2.有效期為_(kāi)_________年，自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

3.本合同正本一式__________份，雙方各執(zhí)__________份，具有同等法律效力。

承攬人(蓋章)：____________定作人(蓋章)：____________

法定代表人(簽字)：________法定代表人(簽字)：________

委托代理人(簽字)：________委托代理人(簽字)：________

簽訂地點(diǎn)：__________________簽訂地點(diǎn)：_____________

定作合同 篇8

甲方(定作人)：

乙方(承攬人)：

鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價(jià)有償、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特簽訂本合同，以資信守。

第一條 定作物概況

第二條 定作物的材料要求

1.承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。

2.承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

第三條 定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1.定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:。

2.定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):。

3.定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

4.定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條 價(jià)金的構(gòu)成及結(jié)算

1.項(xiàng)目?jī)r(jià)金構(gòu)成：該價(jià)金包括____________________。

2.項(xiàng)目驗(yàn)收(包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過(guò)程中，一個(gè)審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個(gè)審查審批部門審查。

3.外部合同、非封閉結(jié)算關(guān)聯(lián)交易合同付款履行審查審批程序：

4.網(wǎng)下審查程序：甲方所屬單位承辦部門→甲方所屬單位價(jià)格管理部門→甲方所屬單位審計(jì)部門→甲方概預(yù)算與定額管理中心→甲方審計(jì)處(需審計(jì)處審查項(xiàng)目)

網(wǎng)下審查需乙方提交：合同結(jié)算資料網(wǎng)下送審記錄表、結(jié)算資料。

5.網(wǎng)上審查程序：甲方所屬單位業(yè)務(wù)主管部門→甲方所屬單位財(cái)務(wù)部門→甲方所屬單位合同主管部門→單位領(lǐng)導(dǎo)(機(jī)關(guān)職能處室、直屬部門已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的不經(jīng)過(guò)此步驟)→甲方企管法規(guī)處(需企管法規(guī)處審查項(xiàng)目)

網(wǎng)上審查時(shí)，乙方應(yīng)在甲方所屬單位承辦部門網(wǎng)上提交結(jié)算資料后將相關(guān)資料送交至甲方所屬單位合同主管部門。

6.乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時(shí)，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價(jià)款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

7.本項(xiàng)目按下列第______項(xiàng)方式支付

(1)一次總付：項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

(2)分期支付

本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價(jià)款_______%的預(yù)付款;

(按進(jìn)度支付);

項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價(jià)款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題后______日內(nèi)支付。

8.甲方向乙方支付價(jià)款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財(cái)務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

9.乙方應(yīng)對(duì)其指定的下列賬戶信息的真實(shí)性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

收款人：________________________。

開(kāi)戶行：________________________。

賬號(hào)：__________________________。

第五條 交貨與驗(yàn)收

1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.定作物的交付方式及地點(diǎn)

(1)交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場(chǎng)制作交貨)。

(2)交貨地點(diǎn)：________________________。

3.驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

4.驗(yàn)收方式：_____________________________。

5.驗(yàn)收時(shí)間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收中認(rèn)為有問(wèn)題的應(yīng)在______日內(nèi)書(shū)面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)。

6.驗(yàn)收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)修整或重做。

7.驗(yàn)收過(guò)程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。

第六條 質(zhì)量保證

1.質(zhì)量保證期限自交貨驗(yàn)收合格之日起________個(gè)月。

2.質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時(shí)，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人**，定作人重新驗(yàn)收合格后另行計(jì)算。

3.質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬人負(fù)責(zé)返修、**。承攬人不能按定作人的要求無(wú)償返修、**或**后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實(shí)際損失超過(guò)質(zhì)量保證金的，按實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

4.定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過(guò)程,并不替代或解除承攬人對(duì)定作物質(zhì)量的責(zé)任。

第七條 技術(shù)資料的提供及保密要求

1.定作人應(yīng)按合同的約定及時(shí)提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議或說(shuō)明，定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

2.承攬人對(duì)定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條 雙方的權(quán)利義務(wù)

1.定作人的權(quán)利

(1)對(duì)承攬人加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

(2)要求承攬人及時(shí)更換不符合約定的原材料。

(3)根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

(4)要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

2.定作人的義務(wù)

(1)中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)提前日通知承攬人。

(2)按約定驗(yàn)收定作物。

(3)按約定支付合同價(jià)款。

(4)承攬人在加工制作過(guò)程中需要定作人協(xié)助時(shí)，定作人有義務(wù)協(xié)助。

(5)其他約定：____________________________________________________________。

3.承攬人的權(quán)利

(1)要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

(2)定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價(jià)款。

(3)要求承攬人按合同驗(yàn)收、接收定作物。

(4)按合同約定收取價(jià)款。

(5)其他約定：_____________________________________________________________。

4.承攬人的義務(wù)

(1)定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時(shí)通知定作人。

(2)按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

(3)妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

(4)未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得將定作物交第三方完成。

(5)加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

(6)按合同約定及時(shí)提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

(7)其他約定：_____________________________________________________________________________。

第九條 違約責(zé)任

1.承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價(jià)金金額______%的違約金，同時(shí)負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

2.如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

3.未經(jīng)定作人書(shū)面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價(jià)款并保留解除合同的權(quán)利。

4.定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價(jià)款金額______%的違約金。

5.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

6.任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

7.發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。如屬雙方過(guò)錯(cuò)，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十條 不可抗力

1.由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知對(duì)方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

2.因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

第十一條 爭(zhēng)議的解決

1.因合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，可選擇下列第______項(xiàng)確定：

3.向____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

4.向____________人民法院提起訴訟。

第十二條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對(duì)方在使用時(shí)不存在權(quán)利上的瑕疵，不會(huì)發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對(duì)人造成損失的應(yīng)給予賠償。

第十三條 合同的生效、變更、解除和終止

1.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實(shí)際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實(shí)際履行日期為合同生效日期。

2.雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書(shū)面形式。

3.發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面的合同解除通知，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。

(1)因不可抗力,致使合同目的不能實(shí)現(xiàn);

(2)承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

(3)定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

(4)承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

(5)定作人可以隨時(shí)解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

4.發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

(1)合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

(2)雙方協(xié)商解除合同;

(3)法律規(guī)定的其他情形。

5.合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十四條 通知與送達(dá)

1.所有根據(jù)本合同作出的通知或者報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式作出，并以以下方式送達(dá)對(duì)方。本合同任何一方為了本合同目的可以書(shū)面通知對(duì)方變更聯(lián)系地址。

(1)親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

(2)通過(guò)掛號(hào)空郵(或國(guó)際公認(rèn)特快專遞)的，郵寄至另一方在本合同簽署頁(yè)規(guī)定的地址或者由另一方書(shū)面指定的其他地址。

(3)通過(guò)電傳或者傳真送達(dá)的，有回執(zhí)。

2.本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒(méi)有收件日期的以郵件寄出后第3個(gè)工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

3.本合同通知及送達(dá)的詳細(xì)信息如下：

定作人(甲方)：______________

通訊地址：____________________

聯(lián)系人：______________________

聯(lián)系電話/傳真：_______________

承攬人(乙方)：______________

通訊地址：____________________

聯(lián)系人：______________________

聯(lián)系電話/傳真：_______________

第十五條 其他約定

1.定作人未向承攬人支付價(jià)金的，承攬人可以留置定作物。

2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

3.本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

4.如雙方預(yù)料到本合同履行過(guò)程中，可能存在健康、安全、環(huán)保方面的隱患，雙方另行簽訂HSE合同。HSE合同應(yīng)與本合同同時(shí)簽訂，同時(shí)生效。

5.本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

(此頁(yè)為簽署頁(yè)無(wú)正文)

甲方：___________________________乙方：_____________________

法定地址：_____________________ 法定地址：_________________

法定代表人：___________________ 法定代表人：_______________

(或授權(quán)簽約人)：_____________ (或授權(quán)簽約人)：_________

聯(lián)系電話：_____________________ 聯(lián)系電話：_________________

銀行賬號(hào)：_____________________ 銀行賬號(hào)：_________________

定作合同 篇9

合同編號(hào)：___________

甲方：___________________乙方：___________________

法定代表人：_____________法定代表人：_____________

聯(lián)系電話：_______________聯(lián)系電話：_______________

鑒于甲方擁有___________資源，乙方擁有____________資源。

根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價(jià)有償、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方定作事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，特簽訂本合同，以資信守。

第一條定作物概況

第二條定作物的材料要求

2.1承攬人應(yīng)當(dāng)依照合同約定選用原材料，并接受定作人檢驗(yàn)。

材料名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量提供日期

2.2承攬人應(yīng)當(dāng)保證其所提供的材料、設(shè)備和構(gòu)件質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和定作人要求，提供原材料質(zhì)量合格證明等有關(guān)資料。

第三條定作物的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

3.1定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求:_________________________。

3.2定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________________________。

3.3定作人應(yīng)當(dāng)在______年______月______日前提供技術(shù)資料、圖紙等。

3.4定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

第四條價(jià)金的構(gòu)成及結(jié)算

4.1項(xiàng)目?jī)r(jià)金構(gòu)成：該價(jià)金包括_________________________。

4.2項(xiàng)目驗(yàn)收(包括階段驗(yàn)收和最終驗(yàn)收)合格后______日內(nèi)，乙方應(yīng)攜帶相關(guān)資料到甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)。付款履行審查審批過(guò)程中，一個(gè)審查審批部門審查完畢后______日內(nèi)，乙方應(yīng)將相關(guān)資料提交甲方下一個(gè)審查審批部門審查。

4.3乙方逾期辦理付款履行審查審批手續(xù)或因乙方原因延誤甲方辦理付款履行審查審批手續(xù)時(shí)，每逾期一日或延誤一日應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同價(jià)款______%的違約金。違約金的支付由甲方合同主管部門直接扣除。

4.4本項(xiàng)目按下列第______項(xiàng)方式支付

4.4.1一次總付：項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)向乙方全額付款。

4.4.2分期支付

4.4.2.1本合同生效后_______日內(nèi)，支付合同價(jià)款_______%的預(yù)付款;

4.4.2.2(按進(jìn)度支付);

4.4.2.3項(xiàng)目最終驗(yàn)收合格，甲方在付款履行審查審批手續(xù)完成后______日內(nèi)支付合同價(jià)款的______%，其余______%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿且無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題后______日內(nèi)支付。

4.5甲方向乙方支付價(jià)款前，乙方應(yīng)先將符合甲方財(cái)務(wù)要求的發(fā)票提交給甲方。

4.6乙方應(yīng)對(duì)其指定的下列賬戶信息的真實(shí)性、安全性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)此信息外的任何責(zé)任。

收款人：_________________________。

開(kāi)戶行：_________________________。

賬號(hào)：___________________________。

第五條交貨與驗(yàn)收

5.1交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

5.2定作物的交付方式及地點(diǎn)

5.2.1交貨方式：__________(定作人自提、承攬人送貨、現(xiàn)場(chǎng)制作交貨)。

5.2.2交貨地點(diǎn)：

__________________________________________________。

5.3驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)本合同約定的相關(guān)質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如合同未明確約定的，按照合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。

5.4驗(yàn)收方式：

___________________________________________________。

5.5驗(yàn)收時(shí)間：定作人應(yīng)在貨到后______日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收中認(rèn)為有問(wèn)題的應(yīng)在______日內(nèi)書(shū)面通知承攬人。承攬人應(yīng)在收到通知后_______日內(nèi)答復(fù)，逾期未答復(fù)的以定作人驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6驗(yàn)收結(jié)果與合同約定不符，承攬人應(yīng)無(wú)償負(fù)責(zé)修整或重做。

5.7驗(yàn)收過(guò)程中因質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議，應(yīng)提交技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，以該機(jī)構(gòu)出具的鑒定結(jié)果作為驗(yàn)收依據(jù)。

第六條質(zhì)量保證

6.1質(zhì)量保證期限自交貨驗(yàn)收合格之日起________個(gè)月。

6.2質(zhì)量保證期內(nèi)，由于承攬人責(zé)任導(dǎo)致質(zhì)量事故時(shí)，則質(zhì)量保證期應(yīng)自承攬人**，定作人重新驗(yàn)收合格后另行計(jì)算。

6.3質(zhì)量保證期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，承攬人負(fù)責(zé)免費(fèi)返修、**。承攬人不能按定作人的要求無(wú)償返修、**或**后質(zhì)量仍不符合約定的，質(zhì)量保證金將不再返還，實(shí)際損失超過(guò)質(zhì)量保證金的，按實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

6.4定作人派員或委托第三方監(jiān)督該定作物加工過(guò)程,并不替代或解除承攬人對(duì)定作物質(zhì)量的責(zé)任。

第七條技術(shù)資料的提供及保密要求

7.1定作人應(yīng)按合同的約定及時(shí)提供有關(guān)的技術(shù)要求、圖紙、參考數(shù)據(jù)等技術(shù)資料，承攬人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)，承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的不全面的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議或說(shuō)明，定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議的_______日內(nèi)答復(fù)。逾期不提出的，視為定作人提供的有關(guān)資料符合承攬人履行合同的要求。

7.2承攬人對(duì)定作人提供的所有技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)保守秘密，未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得以任何方式留存、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、傳播，并不得向第三方披露或使用。本合同終止，不影響該保密條款的效力。

第八條雙方的權(quán)利義務(wù)

8.1定作人的權(quán)利

8.1.1對(duì)承攬人加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)承攬人工作不符合約定的，有權(quán)要求承攬人返工、修理或者重作。

8.1.2要求承攬人及時(shí)更換不符合約定的原材料。

8.1.3根據(jù)工作需要調(diào)整工作量。

8.1.4要求承攬人提供必要的使用指導(dǎo)。

8.1.5其他約定：

___________________________________________________。

8.2定作人的義務(wù)

8.2.1中途變更加工物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)提前日通知承攬人。

8.2.2按約定驗(yàn)收定作物。

8.2.3按約定支付合同價(jià)款。

8.2.4承攬人在加工制作過(guò)程中需要定作人協(xié)助時(shí)，定作人有義務(wù)協(xié)助。

8.2.5其他約定：

___________________________________________________。

8.3承攬人的權(quán)利

8.3.1要求定作人提供與定作物有關(guān)的技術(shù)資料、數(shù)據(jù)等。

8.3.2定作人中途變更加工定作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求的，有權(quán)要求其支付相應(yīng)價(jià)款。

8.3.3要求承攬人按合同驗(yàn)收、接收定作物。

8.3.4按合同約定收取價(jià)款。

8.3.5其他約定：

___________________________________________________

。

8.4承攬人的義務(wù)

8.4.1定作人提供的圖紙或者技術(shù)資料不符合約定的，應(yīng)及時(shí)通知定作人。

8.4.2按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行加工制作。

8.4.3妥善保管定作人提供的材料及工作成果。

8.4.4未經(jīng)定作人書(shū)面同意，不得將定作物交第三方完成。

8.4.5加工期間接受定作人監(jiān)督檢查。

8.4.6按合同約定及時(shí)提交工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明。

8.4.7其他約定：

___________________________________________________

。

第九條違約責(zé)任

9.1承攬人未按期交貨，每逾期一日，應(yīng)向定作人支付遲延交貨部分價(jià)金金額______%的違約金，同時(shí)負(fù)責(zé)賠償給定作人造成的損失。未經(jīng)定作人同意，提前交付定作物，定作人有權(quán)拒收。

9.2如發(fā)生5.6情形,定作人有權(quán)要求承攬人支付______元違約金，如給定作人造成損失的，承攬人還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

9.3未經(jīng)定作人書(shū)面同意將定作物交由第三方完成的，定作人有權(quán)拒付合同價(jià)款并保留解除合同的權(quán)利。

9.4定作人未按合同約定付款，每逾期一日，應(yīng)向承攬人支付未付價(jià)款金額______%的違約金。

9.5定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。

9.6任何一方違反本合同第八條約定,應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)賠償責(zé)任。

9.7發(fā)生其他違約情形，違約方應(yīng)賠償由此給對(duì)方造成的損失。如屬雙方過(guò)錯(cuò)，應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第十條不可抗力

10.1由于不可抗力，如火災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害及其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的事件，導(dǎo)致不能完全或部分履行本合同義務(wù)，受不可抗力影響的一方或雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力發(fā)生后______小時(shí)內(nèi)及時(shí)通知對(duì)方，并在其后_____日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯行ёC明文件。

10.2因不可抗力致使合同延期履行或不能履行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務(wù)采取措施，將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。一方未盡通知義務(wù)或未采取有效措施避免、減少損失的，應(yīng)就擴(kuò)大的損失負(fù)賠償責(zé)任。

第十一條爭(zhēng)議的解決

11.1因合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

11.2如協(xié)商不成，可選擇下列第______項(xiàng)確定：

11.2.1向____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

11.2.2向____________人民法院提起訴訟。

第十二條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的瑕疵擔(dān)保

因履行本合同的需要，合同一方提供的與本合同項(xiàng)目技術(shù)有關(guān)的資料、圖紙、設(shè)備、材料、工序工藝、軟件及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)保障對(duì)方在使用時(shí)不存在權(quán)利上的瑕疵，不會(huì)發(fā)生侵犯第三方專利權(quán)、商業(yè)機(jī)密等情況。若發(fā)生侵害第三方權(quán)利的情況，提供方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方交涉，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。因侵權(quán)給合同相對(duì)人造成損失的應(yīng)給予賠償。

第十三條合同的生效、變更、解除和終止

13.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。合同雙方法定代表人或其授權(quán)代表未簽字并加蓋公章(或合同專用章)前合同已實(shí)際履行且不違反法律法規(guī)效力性強(qiáng)制性規(guī)定的，以實(shí)際履行日期為合同生效日期。

13.2雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。變更或解除合同應(yīng)采用書(shū)面形式。

13.3發(fā)生下列情形之一的,解除權(quán)人可單方解除合同，但應(yīng)向?qū)Ψ桨l(fā)出書(shū)面的合同解除通知，通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。

13.3.1因不可抗力,致使合同目的不能實(shí)現(xiàn);

13.3.2承攬人未按合同約定期限交貨,經(jīng)催告后_______日內(nèi)仍未交貨，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.3定作物質(zhì)量不符合約定，且承攬人未按定作人要求采取必要補(bǔ)救措施的，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.4承攬人擅自將定作物交由第三方完成，定作人有權(quán)解除合同;

13.3.5定作人可以隨時(shí)解除合同，但因此給承攬人造成損失的，應(yīng)當(dāng)予以賠償。

13.4發(fā)生下列情形之一的，本合同的權(quán)利義務(wù)終止：

13.4.1合同已經(jīng)按照約定履行完畢;

13.4.2雙方協(xié)商解除合同;

13.4.3法律規(guī)定的其他情形。

13.5合同變更、解除或終止,不能免除違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十四條通知與送達(dá)

14.1所有根據(jù)本合同作出的通知或者報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式作出，并以以下方式送達(dá)對(duì)方。本合同任何一方為了本合同目的可以書(shū)面通知對(duì)方變更聯(lián)系地址。

14.1.1親自送達(dá)的，有簽收回執(zhí)。

14.2本合同所指送達(dá)日期，除已有明確規(guī)定外，凡直接送達(dá)的，均以收件人簽收日期為準(zhǔn);郵寄送達(dá)的，以郵局郵戳注明的收件日期為準(zhǔn)，沒(méi)有收件日期的以郵件寄出后第個(gè)工作日為準(zhǔn);電傳或者傳真送達(dá)的以回執(zhí)確定的送達(dá)日期為準(zhǔn)。

第十五條其他約定

15.1定作人未向承攬人支付價(jià)金的，承攬人可以留置定作物。

15.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

15.3本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)簽約人簽字并蓋章后生效。

15.4本合同一式____份，定作人執(zhí)______份，承攬人執(zhí)______份，每份具有同等法律效力。

(此頁(yè)為簽署頁(yè)無(wú)正文)

甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)________________

授權(quán)代理人(簽字)：_______授權(quán)代理人(簽字)：___________

住址：_____________________住址：______________________

聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：__________________

開(kāi)戶銀行：_________________開(kāi)戶銀行：__________________

賬號(hào)：_____________________賬號(hào)：______________________

_________年____月____日_________年______月____日

簽訂地點(diǎn)：__________________簽訂地點(diǎn)：__________________

定作合同 篇10

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點(diǎn)：_______________________

簽訂時(shí)間：_______年_____月_____日

第一條加工物

第二條攬人提供的材料

第三條定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議期限：_____________________。

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

第六條定作人（是/否）第三人完成定作物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：________________________________________。

第八條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________。

第九條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________________________________。

第十條定作物的交付方式、期限及地點(diǎn)：________________________________________。

第十一條定作物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn)：____________________________________

第十二條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________________。

第十三條定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金（大寫(xiě)）______________________。

第十四條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

（一）定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

（二）____________________________________________________________________。

第十七條違約責(zé)任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計(jì)算方法：__________________________________________________。

第十八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決；

（一）提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。

（二）依法向_________人民法院起訴。

第十九條其他約定事項(xiàng)：_______________________________________________________。

定作人

定作人（章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

稅號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

承攬人（章）：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

稅號(hào)：

郵政編碼：

鑒（公）證意見(jiàn)：

經(jīng)辦人：

鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

______年______月______日

（注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒

（公）證實(shí)行自愿原則）

定作合同 篇11

合同編號(hào)：____________

定作人：________________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

承攬人：________________________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

第一條 定作物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 承攬人提供的材料

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限

__________________________________________

第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求

___________________________________________

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件

__________________________________________

第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求

__________________________________________

第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在________日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。

第八條 定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

___________________________________________

第九條 定作人（是/否）允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點(diǎn)

___________________________________________

第十一條 定作物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限

___________________________________________

第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預(yù)付材料款（大寫(xiě)）________________元。

第十三條 報(bào)酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限

____________________________________________

第十四條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫(xiě)）________________________元。

第十五條 本合同解除的條件

____________________________________________

第十六條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置定作物。

第十七條 違約責(zé)任：__________________________

第十八條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

（一）提交 ________________仲裁委員會(huì)仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項(xiàng)：_________________________

監(jiān)制部門：_____________________ 印制單位：_____________________

定作合同 篇12

承攬方：_________

定作方：_________

定作方委托承攬方加工________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：_________

規(guī)格：_________

單位：_________

數(shù)量：_________

備注：_________

第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。

(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：

(1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)

第五條價(jià)款或酬金：

(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

(1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或

項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍�因而造成質(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)

第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

(1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________

第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：________

第十條結(jié)算方式及期限：___________

第十一條其他：___________

(如：1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_____________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_______%(10______%--30______%幅度)或酬金總額的_______%(20______%--60______%幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不可抗力：_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九_(tái)_______年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份，交____________(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

定作方：______________________

代表人：______________________

地址：________________________

電話：________________________

開(kāi)戶銀行：___________________

帳號(hào)：_______________________

承攬方：_____________________

代表人：_____________________

地址：_______________________

電話：_______________________

開(kāi)戶銀行：___________________

帳號(hào)：_______________________

定作合同 篇13

合同編號(hào)：_________

定作人：_________

簽訂地點(diǎn)：________

承攬人：_________

簽訂時(shí)間：_____________年________月________日

第一條定作物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

定作物名稱：_____________

規(guī)格型號(hào)：_____________

計(jì)量單位：_____________

數(shù)量：____________________

報(bào)酬：____________________

交貨期限及數(shù)量：_____________

單價(jià)：____________________

金額：____________________

合計(jì)：____________________

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：_________

(注：_________空格如不夠用，可以另接)

第二條承攬人提供的材料

序號(hào)：____________________

材料名稱：____________________

牌號(hào)商標(biāo)：____________________

規(guī)格型號(hào)：____________________

生產(chǎn)廠家：____________________

計(jì)量單位：____________________

用料數(shù)量：____________________

質(zhì)量：____________________

單價(jià)：____________________

金額：____________________

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限

____________

第四條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求

______________

第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件

____________

第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求

____________

第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

第八條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

______________

第九條定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條定作物交付的方式及地點(diǎn)

______________

第十一條定作物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限

______________

第十二條定作人在_______年_______月_______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫(xiě))______________元。

第十三條報(bào)酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限

_______

第十四條定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫(xiě))______元。

第十五條本合同解除的條件_______

第十六條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條違約責(zé)任：_____________

第十八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條其他約定事項(xiàng)：___________

定作人

定作人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號(hào)碼：_________

委托代理人：_________

電話：______________

開(kāi)戶銀行：_________

賬號(hào)：______________

編碼：______________

承攬人

承攬人(章)：_________

住所：______________

法定代表人：_________

居民身份證號(hào)碼：_________

委托代理人：_________

電話：______________

開(kāi)戶銀行：_________

賬號(hào)：______________

編碼：______________

鑒(公)證意見(jiàn)：_________

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

經(jīng)辦人：______________

監(jiān)制部門：___________

印制單位：___________

定作合同 篇14

合同編號(hào)：___________

定作人：_________________________

承攬人：_________________________

簽訂地點(diǎn)：_______________________

簽訂時(shí)間：_______年_____月_____日

第一條加工物

第二條攬人提供的材料

第三條定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議期限：_____________________。

第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________。

第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的_________日內(nèi)答復(fù)。

第六條定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：

________________________________________________________________________。

第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：________________________________________。

第八條定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________。

第九條定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________________________________________。

第十條定作物的交付方式、期限及地點(diǎn)：________________________________________。

第十一條定作物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn)：____________________________________

第十二條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________________________。

第十三條定作人應(yīng)在______年____月____日前向承攬人交付定金(大寫(xiě))______________________。

第十四條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________。

第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。

(二)____________________________________________________________________。

第十七條違約責(zé)任：__________________________________________________________。

違約金或損失賠償額計(jì)算方法：__________________________________________________。

第十八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;

(一)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。

(二)依法向_________人民法院起訴。

第十九條其他約定事項(xiàng)：_______________________________________________________。

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

稅號(hào)：

郵政編碼：

承攬方

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

開(kāi)戶銀行：

帳號(hào)：

稅號(hào)：

郵政編碼：

鑒(公)證意見(jiàn)：

經(jīng)辦人：

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

______年______月______日

定作合同 篇15

定作合同

合同編號(hào)：_________________

定作人：

______________________________________________________

承攬人：

______________________________________________________

簽訂時(shí)間：_________________

簽訂地點(diǎn)：_________________

第一條

加工物

加工物名稱

規(guī)格型號(hào)

計(jì)量單位

數(shù)量

報(bào)酬

單價(jià)

金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

第二條

承攬人提供的材料

材料名稱

商標(biāo)

規(guī)格型號(hào)

生產(chǎn)廠家

計(jì)量單位

數(shù)量

質(zhì)量

材料費(fèi)

單價(jià)

金額

合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))

第三條

定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議期限：____________________________。

第四條

定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求______________________________。

第五條

承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在__________日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的___________日內(nèi)答復(fù)。

第六條

定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：______________________________________________________________________________。

第七條

定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________________________________________________。

第八條

定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_________________________________________________________。

第九條

定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________________________________________________。

第十條

定作物的交付方式、期限及地點(diǎn)：__________________________________________________。

第十一條

定作物的驗(yàn)收、方法、期限及地點(diǎn)：________________________________________________________。

第十二條

承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：______________________________________________________。

第十三條

定作人應(yīng)在___________年____月____日前向承攬人交付定金(大寫(xiě))__________________ 元。

第十四條

結(jié)算方式及期限：____________________________________________________________________________。

第十五條

定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十六條

本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。(二)

第十七條

違約責(zé)任：__________________________________________________________________________________。違約金或損失賠償額計(jì)算方法：________________________________________________________________。

第十八條

合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交_________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。(二)依法向_______________________________人民法院起訴 。

第十九條

其他約定事項(xiàng)：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

電話：

郵政編碼：

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：委

托代理人：

電話：

郵政編碼：

定作合同 篇16

定作人(甲方)：_____________

承攬人(乙方)：_____________

依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條品名、數(shù)量、價(jià)款

一、產(chǎn)品名稱：_________________;型號(hào)：_____________________;

櫥柜產(chǎn)地：_________________;總價(jià)款：________________元。

二、甲方定制的櫥柜及配套產(chǎn)品的數(shù)量單價(jià)詳見(jiàn)附件一《核價(jià)清單》，其設(shè)計(jì)圖紙?jiān)斠?jiàn)附件二《設(shè)計(jì)圖紙》。

第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

按以下第_______種方式執(zhí)行：

一、執(zhí)行現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

二、___________________________。

第三條支付方式

本合同價(jià)款按以下第_______種方式支付：

一、甲方于_______年____________月____________日前向乙方支付全部?jī)r(jià)款。

二、__________________________。

第四條交付與安裝

一、本合同所訂櫥柜按以下第_______種方式交付：

1.乙方應(yīng)于_______年____________月____________日將櫥柜柜體送到甲方指定地點(diǎn)。運(yùn)費(fèi)_________________元由___________方承擔(dān);

2.甲方于_______年____________月____________日至___________自提。

二、乙方應(yīng)在櫥柜柜體交貨后___________日內(nèi)完成柜體的安裝;櫥柜柜體安裝完畢后應(yīng)在___________日內(nèi)進(jìn)行臺(tái)面安裝;自本合同約定交貨之日起至安裝完工，期間不得超過(guò)___________日。

第五條驗(yàn)收

一、甲方應(yīng)于櫥柜安裝完畢后___________日內(nèi)會(huì)同乙方人員對(duì)所安裝的櫥柜進(jìn)行驗(yàn)收。

二、有質(zhì)量異議的，雙方同意委托進(jìn)行鑒定。

第六條雙方的權(quán)利與義務(wù)

一、甲方廚房應(yīng)具備如下安裝條件(可附頁(yè))：_________。

二、甲方應(yīng)于櫥柜安裝前提供廚房的水電氣安裝線路圖，并在墻上將墻內(nèi)的暗線、暗管標(biāo)示清楚。

三、甲方自購(gòu)的與櫥柜安裝有關(guān)的廚房設(shè)備及功能件應(yīng)在安裝之前全部到場(chǎng)，以便乙方開(kāi)展定位、挖孔等工作。

四、乙方提供廚房設(shè)備及功能件的，由乙方負(fù)責(zé)安裝至圖紙標(biāo)示位置，但其電、氣、水的接通由甲方負(fù)責(zé)。

五、櫥柜安裝驗(yàn)收通過(guò)后，乙方應(yīng)向甲方提供發(fā)票、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說(shuō)明和保修卡等資料。

六、本櫥柜產(chǎn)品保修期___________年，至驗(yàn)收合格通過(guò)之日起計(jì)算。

第七條違約責(zé)任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期價(jià)款部分的_________________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

二、乙方逾期完工的，每逾期一日，按照本合同總價(jià)款的_________________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

三、櫥柜產(chǎn)品質(zhì)量不符合本合同約定，乙方應(yīng)當(dāng)無(wú)償返工或更換，因返工或更換造成逾期完工的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。經(jīng)乙方返工或更換后，仍未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

四、因甲方原因造成乙方延期交貨、安裝的，交貨、安裝完工日順延，由此造成乙方損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。

五、乙方提供的門板或臺(tái)面材料、廚房設(shè)備或功能件，發(fā)生缺貨情況的，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方，甲方有權(quán)重新選擇，乙方應(yīng)以甲方重新選擇部分價(jià)款的_________________%作補(bǔ)償。其中門板或臺(tái)面材料缺貨，致使甲方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、_____________。

第八條其他約定_____________。

第九條爭(zhēng)議解決

雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，可協(xié)商解決，或向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解;也可提請(qǐng)上海仲裁委員會(huì)仲裁(不愿意仲裁而選擇向法院提起訴訟的，請(qǐng)雙方在簽署合同時(shí)將此仲裁條款劃去)。

第十條本合同一式___________份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

定作人(甲方)：___________承攬人(乙方)：___________

住所：__________住所：__________

聯(lián)系電話：___________聯(lián)系電話：___________

法定代表人：_______法定代表人：_______

委托代理：___________委托代理人：_______

開(kāi)戶銀行：___________開(kāi)戶銀行：___________

賬號(hào)：________________賬號(hào)：________________

編碼：_______________編碼：_________________

簽訂地點(diǎn)：___________簽訂地點(diǎn)：___________

簽訂時(shí)間：___________簽訂時(shí)間：___________

定作合同 篇17

相關(guān)合同樣本之加工定作合同

合同編號(hào)：

定作方：______

承攬方：______

簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間： 年 月 日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

|定作物品| | | |價(jià)款或酬金 | 交貨數(shù)量及交貨期限 |

| |規(guī)格型號(hào)|計(jì)量單位|數(shù) 量|------|-------|

|名或項(xiàng)目| | | |單價(jià)|總金額|合計(jì)|

|合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)) |

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、定作方帶料

|材料名稱|規(guī)格型號(hào)|計(jì)量單位|數(shù) 量|質(zhì) 量|提供日期|消耗定額|單 價(jià)|總金額|

(注：空格如不夠用，可以另接。)

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

八、交(提)貨方式及地點(diǎn)

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會(huì)仲裁(當(dāng)事人雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)

十四、雙方協(xié)商的其它條款

| 定作方 | 承攬方 |鑒(公)證意見(jiàn)： |

|單位名稱(章) |單位名稱(章) |

|單位地址： |單位地址： |

|法定代表人： |法定代表人： |

|委托代理人： |委托代理人： |經(jīng)辦人： |

|電 話： |電 話： | 鑒(公)證機(jī)關(guān)(章) |

|電報(bào)掛號(hào)： |電報(bào)掛號(hào)： | 年 月 日 |

|開(kāi)戶銀行： |開(kāi)戶銀行： |(注：除國(guó)家另有規(guī)定外， |

|帳 號(hào)： |帳 號(hào)： |鑒(公)證實(shí)行自愿原則) |

|郵政編碼： |郵政編碼： |

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監(jiān)制部門： 印制單位：

定作合同 篇18

定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同編號(hào)：

承攬方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽訂地點(diǎn)：

簽訂時(shí)間：年____月____日

一、品名或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限

┌────┬──┬──┬──┬──────┬─────────────┐

│ │ │ │ │價(jià)款或酬金│ 交貨數(shù)量及交貨期限 │

│定作物品│規(guī)格│計(jì)量│數(shù)量├──┬───┼──┬──┬──┬──┬─┤

│名或項(xiàng)目│型號(hào)│單位│ │單價(jià)│總金額│合計(jì)│ │ │ │ │

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼─┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴─┤

│ 合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)） │

└──────────────────────────────────┘

（注：空格如不夠用，可以另接。）

二、定作方帶料

┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬───┐

│材料│規(guī)格│計(jì)量│數(shù)量│質(zhì)量│提供│消耗│單價(jià)│總金額│

│名稱│型號(hào)│單位│ │ │日期│定額│ │ │

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┘

（注：空格如不夠用，可以另接。）

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

────────────────────────────────────

───────────────────

四、承攬方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

────────────────────────────────────

───────────────────

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

────────────────────────────────────

───────────────────

六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

────────────────────────────────────

───────────────────

七、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

────────────────────────────────────

───────────────────

八、交（提）貨方式及地點(diǎn)

────────────────────────────────────

───────────────────

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時(shí)間

────────────────────────────────────

───────────────────

十、結(jié)算方式及期限

────────────────────────────────────

───────────────────

十一、違約責(zé)任

────────────────────────────────────

───────────────────

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件

────────────────────────────────────

───────────────────

十三、解決合同糾紛的方式

────────────────────────────────────

───────────────────

十四、雙方協(xié)商的其它條款

────────────────────────────────────

───────────────────

┌─────────┬─────────┬──────────────┐

│ 定 作 方 │ 承 攬 方 │ │

│單位名稱（章） │ 單位名稱（章） │ 鑒（公）證意見(jiàn)： │

│單位地址： │ 單位地址： │ │

│法定代表人： │ 法定代表人： │ │

│委托代理人： │ 委托代理人： │ 經(jīng) 辦 人： │

│電 話： │ 電 話： │ │

│電報(bào)掛號(hào)： │ 電報(bào)掛號(hào)： │ 鑒（公）證機(jī)關(guān)（章） │

│開(kāi)戶銀行： │ 開(kāi)戶銀行： │________年____月____日 │

│帳 號(hào)： │ 帳 號(hào)： │（注：除國(guó)家另有規(guī)定外， │

│郵政編碼： │ 郵政編碼： │ 鑒（公）證實(shí)行自愿原則） │

└─────────┴─────────┴──────────────┘

有效期限：________年____月____日至________年____月____日

監(jiān)制部門： 印制單位：

定作合同 篇19

甲方(定作方)：_____________

法定代表人：_____________

住所：_____________

聯(lián)系電話：_____________

傳真：_____________

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________

乙方(承攬方)：_____________

法定代表人：_____________

住所：_____________

聯(lián)系電話：_____________

傳真：_____________

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_____________

茲因甲方生產(chǎn)需要向乙方訂購(gòu)下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商同意訂立合同如下：

(一)產(chǎn)品名稱、數(shù)量及交貨日期

品名規(guī)格：______________

單位數(shù)量：______________

計(jì)劃單價(jià)：______________

金額用料：______________

交貨期：______________

(二)加工原料

______________。

(三)質(zhì)量和樣式

1.質(zhì)量：______________ 。

2.樣式：______________ 。

(四)訂貨數(shù)量的差額幅度

______________。

(五)貨款結(jié)算

甲方貨到驗(yàn)收合格后向乙方支付總貨款的___%，扣留___%貨款為 年期質(zhì)量保證金。若產(chǎn)品到期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方應(yīng)當(dāng)將保證金返還給乙方。

(六)原材料供應(yīng)

產(chǎn)品加工的原材料由乙方自己提供，其貨款在乙方交貨結(jié)算時(shí)，憑發(fā)票結(jié)算。

(七)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式

乙方交貨給甲方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收以所封樣板為標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修改或更換直至驗(yàn)收合格為止。

(八)包裝、裝卸、運(yùn)輸方式及費(fèi)用

包裝必須按廠家原包裝標(biāo)準(zhǔn)，裝載必須與運(yùn)輸方式相符，期間發(fā)生的損壞，費(fèi)用均由甲方負(fù)責(zé)。

(九)違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任

①甲方如中途變更定做，應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。

②甲方如中途解除合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

③甲方如無(wú)故超過(guò)合同規(guī)定期限付款，每推遲 天按合同總額的___%向乙方賠償違約金。

2.乙方違約責(zé)任

①乙方如中途變更定做，應(yīng)賠償甲方因此而造成的損失。

②乙方如中途解除合同，應(yīng)賠償甲方因此造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

③乙方如無(wú)故超過(guò)合同規(guī)定期限交貨，每推遲 天按合同總額的___%向甲方賠償違約金。

(十)合同生效后，任何一方當(dāng)事人想要變更合同應(yīng)提前 日通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商同意，否則應(yīng)負(fù)違約責(zé)任，并應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的損失。

(十一)本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

(十二)合同爭(zhēng)議的解決

發(fā)生爭(zhēng)議的，由雙方協(xié)商解決或申請(qǐng)工商部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：

1.提交___仲裁委員會(huì)仲裁;

2.依法向___人民法院起訴。

(十三)本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂之。

甲方(簽章)：___________ 乙方(簽章)：___________

法定代表人：___________ 法定代表人：___________

委托代理人：___________ 委托代理人：___________

______年____月____日 ______年____月____日

簽于：___________ 簽于：___________

定作合同 篇20

甲方：________________

辦公地址：____________

聯(lián)系電話：____________

傳真：________________

編碼：____________

乙方：________________

辦公地址：____________

聯(lián)系電話：____________

傳真：________________

編碼：____________

為了促進(jìn)____賽事活動(dòng)的開(kāi)展，保障各類賽事紀(jì)念物品的供應(yīng)，甲乙雙方根據(jù)各自職能簽署____賽事定作合同。本合同中，甲方是體育賽事運(yùn)作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制作本合同項(xiàng)下帶有“____”名稱（以下稱“名稱”）及帶有____徽記（以下簡(jiǎn)稱“徽記”）的禮品、紀(jì)念品。乙方是經(jīng)甲方選定、并接受甲方定作帶有“徽記”、“名稱”禮品、紀(jì)念品的單位，乙方是合法存續(xù)的企業(yè)法人，管理規(guī)范，敬業(yè)守信，其加工及服務(wù)人員均符合相應(yīng)技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。（乙方法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其員工技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)證書(shū)作為本合同附件三）。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《_____》、《中華人民共和國(guó)體育法》以及有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條 定義

1.1 定作：指本合同項(xiàng)下，經(jīng)甲方書(shū)面認(rèn)可并選定的乙方設(shè)計(jì)、定作的帶有“徽記”及“名稱”的產(chǎn)品。

1.2 產(chǎn)品：是指甲方選定的帶有“徽記”及“名稱”的領(lǐng)帶、絲巾及紀(jì)念章的禮品和紀(jì)念品。

1.3 徽記：指由_______組成的徽記，詳見(jiàn)附件一。

1.4 產(chǎn)品資料：包括但不限于與產(chǎn)品有關(guān)的帶有“徽記”及“名稱”的設(shè)計(jì)方案、圖紙、樣稿等書(shū)面資料。

第二條 定作與服務(wù)

2.1 聘用：甲方委托乙方按照甲方的指導(dǎo)與監(jiān)督提供服務(wù)，依據(jù)本合同項(xiàng)下的條款和條件，設(shè)計(jì)、定作和交付產(chǎn)品。甲方據(jù)此授予乙方對(duì)“徽記”和“名稱”有限的、非**的、不可轉(zhuǎn)讓的使用許可，即乙方可棄受委托期限內(nèi)僅為在產(chǎn)品上，以及與其相關(guān)的包裝、標(biāo)識(shí)或其他組成部分中使用和復(fù)制“徽記”和“名稱”。

2.2 定作與服務(wù)：乙方保證，所有定作與服務(wù)的員工均按照本行業(yè)適用的高標(biāo)準(zhǔn)，以負(fù)責(zé)的方式履行義務(wù)。甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)行使總體監(jiān)督、隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查權(quán)、控制和審批權(quán)，乙方應(yīng)予以充分配合并不得阻撓。這一監(jiān)督權(quán)包括有權(quán)檢查并就服務(wù)的具體事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。

2.3 人員的配置：所有服務(wù)均由乙方的全職雇員提供。如果乙方需要外包加工或由其他第三方提供任何服務(wù)，應(yīng)經(jīng)過(guò)甲方的事先書(shū)面批準(zhǔn)或認(rèn)可。

未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下產(chǎn)品分包、轉(zhuǎn)包或轉(zhuǎn)讓，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方面終止本合同。

2.4 產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格、式樣、色彩、材質(zhì)等要求必須符合國(guó)家相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并同時(shí)應(yīng)與甲方書(shū)面認(rèn)可的樣品保持完全一致，且不能存在任何質(zhì)量瑕疵。

2.5 按時(shí)交貨：乙方同意，如果不能按照合同規(guī)定的時(shí)間交貨，乙方應(yīng)立即以書(shū)面形式向甲方說(shuō)明該等情況，并承擔(dān)違約責(zé)任和支付因遲延交貨給甲造成的實(shí)際損失。

甲方對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，以產(chǎn)品訂單為準(zhǔn)（詳見(jiàn)附件二）。甲方在雙方書(shū)面約定的交貨日期前____天向乙方發(fā)送仃單，乙方須按訂單確定的各項(xiàng)交貨條件交付產(chǎn)品。

2.6 未經(jīng)甲方的預(yù)先書(shū)面批準(zhǔn)，乙方不得直接或間接從事或允許以下事項(xiàng)：

2.6.1 為授權(quán)范圍之外的任何個(gè)人或?qū)嶓w制造授權(quán)產(chǎn)品或向任何個(gè)人或?qū)嶓w銷售產(chǎn)品，或通過(guò)任何其他方式將產(chǎn)品流入市場(chǎng)。乙方如有以上行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方面終止本合同；

2.6.2 對(duì)于不合格產(chǎn)品及甲方因產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題而拒的產(chǎn)品的處置由乙方自行解決并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

2.7 非**權(quán)利：乙方理解并同意，本合同并未在甲、乙雙方間建立任何排他性關(guān)系。

第三條 交貨與驗(yàn)收

3.1 乙方理解并同意，甲方在本合同第四條承擔(dān)付款義務(wù)的前提條件是乙方全面交付驗(yàn)收合格的產(chǎn)品并遵守其在本合同項(xiàng)下的全部義務(wù)。

3.2 對(duì)于實(shí)際產(chǎn)品與樣品不符或存在任何制造或包裝方面缺陷的產(chǎn)品，甲方在驗(yàn)貨時(shí)不予接收，并由乙方承擔(dān)退還的全部費(fèi)用。

3.3 乙方應(yīng)按照甲方指定的交貨地點(diǎn)，于本合同項(xiàng)下各筆訂單確定交貨時(shí)間和地點(diǎn)交貨、

3.4 甲方應(yīng)與乙方交貨時(shí)在交貨地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，并經(jīng)驗(yàn)收合格后，在入庫(kù)單（“送貨單”）上簽字。甲方在入貨后一個(gè)月內(nèi)，對(duì)于質(zhì)量不合格產(chǎn)品，有權(quán)提出異議并要求退貨，乙方應(yīng)予接受，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.5 如果乙方在簽約、定作、制造、供貨或驗(yàn)收過(guò)程中有偽造、欺作、隱瞞主要事實(shí)或產(chǎn)品缺陷等行為的，即使甲方向乙方出具了驗(yàn)收合格的證明，該驗(yàn)收合格證明亦不具備任何法律約束力。

第四條 付款

4.1 除非本合同第三條另有規(guī)定，所有產(chǎn)品的單位購(gòu)買價(jià)，均應(yīng)視為已經(jīng)包含了向甲方交付單位產(chǎn)品所適用的所有包裝、運(yùn)輸、_____、稅款等的費(fèi)用。

4.2 甲方應(yīng)于收到同類別產(chǎn)品的全部貨物及其發(fā)票這兩個(gè)日期當(dāng)中較晚日期之后的____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付同類別產(chǎn)品的全部貨款，但本合同另有約定的除外。

第五條 乙方的承諾

5.1 乙方確認(rèn)并接受甲方及其組織活動(dòng)的形象和價(jià)值，并同意在提供服務(wù)時(shí)，均以促進(jìn)和提升甲方和其組織活動(dòng)的形象、利益為宗旨。

5.2 乙方確認(rèn)，接受甲方委托是基于乙方的服務(wù)對(duì)于公眾及甲方已具有較高的聲譽(yù)。因此，乙方同意，不得采取任何方式或?yàn)槿魏文康亩�向任何第三方或向公眾聲明其已得到甲方的“選定”、“首選”或“認(rèn)可”。

5.3 乙方承諾并同意：

5.3.1 在本合同委托期內(nèi)依照本合同條款約定制造、定作和交付產(chǎn)品；

5.3.2 始終以有利于甲方的聲譽(yù)、形象和名譽(yù)為宗旨從事商業(yè)活動(dòng)；

5.3.3 不從事任何欺作、誤導(dǎo)或不道德行為，包括但不限于對(duì)任何賽事合作伙伴或制造商的任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的任何低毀；

5.3.4 不得對(duì)任何產(chǎn)品進(jìn)行虛假或誤導(dǎo)性的陳述以及從事任何非法或欺作性活動(dòng)或廣告宣傳；

5.3.5 不得為任何產(chǎn)品而向任何一方索要或接受任何賄賂、回扣、或其他暗含的或非法的傭金或款項(xiàng)；

5.3.6 不得直接或間接從事或授權(quán)制造、分配或出售任何假冒產(chǎn)品；

5.3.7 確保產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、安全，并符合其設(shè)計(jì)用途；

5.3.8 確保產(chǎn)品或其資料不侵犯或違反任何第三方的任何權(quán)利；

5.3.9 確保甲方委托定作的產(chǎn)品不在市場(chǎng)上稍售；

5.3.10 未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得授權(quán)自己的子公司或關(guān)聯(lián)公司使用“名稱”和“徽記”；

5.3.11 在本合同有效期內(nèi)，乙方僅為履行本合同之目的，使用甲方“名稱”和“徽記”，該權(quán)利只能在執(zhí)行本合同范圍內(nèi)使用，不得將該權(quán)利延伸到本合同內(nèi)容以外。

第六條 保密信息的使用

乙方確認(rèn)，在提供服務(wù)的過(guò)程中，乙方可能會(huì)得到甲方保密信息，包括但不限于：財(cái)務(wù)、人員信息、客戶信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品的修改和計(jì)劃信息等。乙方同意，所有保密信息均具有保密性質(zhì)，并為甲方專有。乙方僅為提供服務(wù)之目的使用保密信息，不得為任何其他目的使用或授權(quán)使用全部或部分的保密信息。

本合同終止后，乙方在本合同項(xiàng)下保密義務(wù)在兩年之內(nèi)并不隨之終止。

第七條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)

7.1 乙方承認(rèn)并確認(rèn)，“徽記”、“名稱”以及相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)均受到《中華人民共和國(guó)_____法》、《中華人民共和國(guó)著作權(quán)法》、《特殊標(biāo)志保護(hù)條例》和其他法律法規(guī)的保護(hù)。所有本合同項(xiàng)下產(chǎn)品的資料均依照甲方的要求預(yù)定和制造，并均應(yīng)于完成時(shí)，視同自動(dòng)成為甲方**的、排他的、永久的資產(chǎn)，且不論產(chǎn)品資料是否最終為甲方所采用。甲方擁有這些產(chǎn)品資料的全部著作權(quán)、專利權(quán)、_____權(quán)和其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)。甲方應(yīng)被視為產(chǎn)品資料的唯一作者；

產(chǎn)品應(yīng)被認(rèn)定為適用于法律意義上的、為甲方提供的“委托創(chuàng)作作品”。如果甲方需要再生產(chǎn)本合同項(xiàng)下的產(chǎn)品，在同等條件下應(yīng)繼續(xù)委托乙方提供該等服務(wù)；如果有其他的委托安排，需經(jīng)合同雙方另簽書(shū)面協(xié)議。

若甲方不再需要本合同項(xiàng)下的產(chǎn)品，在接到甲方書(shū)面通知后，乙方承諾立即停止加工制造產(chǎn)品或向第三方透露產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息。

7.2 乙方保證其定作的產(chǎn)品的一部分或全部均不受第三方提出的侵犯其產(chǎn)品專利權(quán)、_____權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟或_____。

7.3 甲方承認(rèn)并確認(rèn)，其他不帶有“徽記”和“名稱”等的產(chǎn)品設(shè)計(jì)樣稿版權(quán)歸乙方所有。但甲方在本合同有效期內(nèi)可以無(wú)償使用。

7.4 甲、乙雙方共同承諾

尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，遵守國(guó)家有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策和法律；

保證向?qū)Ψ剿�提供信息的�?zhǔn)確性，可靠性和完整性；

保持良好的商業(yè)道德，雙方應(yīng)真誠(chéng)合作，不做損害對(duì)方利益的事。

第八條 合同的整體性

本合同（含附件）包含了雙方對(duì)本合同的全部理解，并取代以前所有的有關(guān)口頭、書(shū)面的意向、安排和約定。對(duì)本合同的任何修改或補(bǔ)充，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議的形式進(jìn)行。補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成本協(xié)議的一部分，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章后生效，并與本合同正本具有同等的法律約束力。

第九條 合同的期限

本合同自____年____月____日生效，自____年____月____日止。

第十條 違約責(zé)任

10.1 如果本合同的任何一方實(shí)質(zhì)違背本合同而致使本合同終止，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約賠償責(zé)任。

10.2 如果因乙方原因，導(dǎo)致交貨日期遲延，乙方應(yīng)按日向甲方償付不能交貨部分和逾期交貨部分貨款總值____％的違約金；如果交貨的產(chǎn)品數(shù)量少于合同項(xiàng)下訂單的數(shù)量，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金____萬(wàn)元并賠償由此給甲方及其客戶造成的直接或間接損失；如果交貨的產(chǎn)品數(shù)量多于合同項(xiàng)下訂單的數(shù)量，甲方有權(quán)拒收。如因不可抗力導(dǎo)致交貨日期推延或供貨數(shù)量少于合同的約定數(shù)量，乙方應(yīng)于供貨截止日期前書(shū)面通知甲方，并協(xié)商具體解決方式。

第十一條 保證陳述

雙方互相陳述、保證和承諾如下：

11.1 雙方均具有完全的權(quán)利和法律權(quán)限或有效的授權(quán)簽訂和履行本合同。

11.2 本合同經(jīng)雙方簽署，即依其中條款構(gòu)成對(duì)雙方合法、有效和有約束力的責(zé)任。

第十二條 遵守法律

如果有合理的原因相信本合同的任何條款違反了國(guó)家或地方的法律法規(guī)，那么雙方須及時(shí)修改本合同以遵守法律。但是如果修改令本合同喪失了其根本目的，那么將認(rèn)同雙方同意終止。如果本合同因本條而終止，款項(xiàng)應(yīng)支付至終止日的履行程度。那些為將來(lái)而已支付的款項(xiàng)應(yīng)按比例退還，除了明確規(guī)定在協(xié)議終止后仍然有效的條款以外，任何一方將不就本合同而負(fù)任何義務(wù)或責(zé)任。

第十三條 不可抗力

13.1 不可抗力是指在簽訂本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見(jiàn)到的，阻礙其實(shí)際履行義務(wù)的，不可避免又無(wú)法克服的客觀情況。就本協(xié)議而言，不可抗力事故包括地震、火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、海難等自然現(xiàn)象以及戰(zhàn)爭(zhēng)和爆炸；

13.2 因不可抗力的發(fā)生，該方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，而不構(gòu)成該方違約，無(wú)須承擔(dān)違約責(zé)任或者其他賠償責(zé)任；

13.3 因不可抗力引發(fā)的問(wèn)題，甲、乙雙方應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決，使本合同能合理地繼續(xù)履行。但是因不可抗力延誤持續(xù)____個(gè)月以上時(shí)，則任何一方均有權(quán)以書(shū)面方式通知對(duì)方終止本合同；

13.4 乙方在本合同終止后，應(yīng)立即停止使用“徽記”和“名稱”。

第十四條 合同的變更、解除、終止

本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至合同終止或者雙方權(quán)利義務(wù)均履行完畢之日（以較晚發(fā)生者為準(zhǔn)）。

14.1 本合同生效后具有法律約束力，雙方均不得隨意變更或解除。本合同需要變更或解除時(shí)，除本合同已約定外，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書(shū)面協(xié)議。在新的書(shū)面協(xié)議未達(dá)成之前，本合同依然有效。

14.2 本合同的修改、變更、解除、終止，均應(yīng)以雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章的書(shū)面文件為準(zhǔn)。

14.3 除了本合同中或根據(jù)法律規(guī)定的補(bǔ)救方法以外，在不影響提出終止的一方的其他法律權(quán)力的前提下，任何一方有權(quán)在出現(xiàn)下列情況時(shí)終止本合同，自另一方收到終止通知時(shí)生效：

14.3.1 另一方在執(zhí)行本合同條款時(shí)發(fā)生大重違約，而且在違約方收到違約通知的____天內(nèi)未能糾正；或

14.3.2 另一方在本合同中的任何陳述或保證被證明有重大的不正確或不準(zhǔn)確；

14.3.3 另一方不履行合同使本合同目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)；或

14.3.4 另一方因解散、破產(chǎn)等因素喪失履約能力。

14.4 如果甲方或乙方未能遵守或履行本協(xié)議中的義務(wù)，并在守約方書(shū)面要求兩周后仍不履行，守約方可以書(shū)面形式通知對(duì)方終止合同，并按損失要求賠償。

14.5 本合同因?yàn)樵诖怂�述的任何原因而終止，都不解除任何一方履行至終止日前的責(zé)任，或者是履行終止后仍然有效的條款的責(zé)任。

第十五條 爭(zhēng)議的解決

因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均可選擇以下?tīng)?zhēng)端解決機(jī)制：

15.1 提請(qǐng)北京市_____委員會(huì)按照該會(huì)_____規(guī)則進(jìn)行_____；

15.2 訴至有管轄權(quán)的人民法院。

第十六條 其他

16.1 所有根據(jù)本合同要求和許可發(fā)出的通知都必須是書(shū)面的，在親手送達(dá)或在以特快專遞（需要有回執(zhí)）發(fā)出三天后視為正式生效。

16.2 本合同構(gòu)成雙方之間就本合同所述內(nèi)容的全部理解，取代所有先前其他或同期的有關(guān)所述內(nèi)容的協(xié)議。

16.3 甲乙雙方確認(rèn)，在合作期間，一方可能得到另一方的保密資料。雙方同意除非為了履行本合同而需要使用保密資料，雙方將保護(hù)保密資料，只在履行本合同時(shí)對(duì)同樣知道該等資料是保密資料并同意保密的人等披露保密資料。披露以所需知道的范圍為限。保密責(zé)任不包括非經(jīng)一方違反保密責(zé)任而已為公眾所知或根據(jù)法律要求披露的資料，本合同終止之后保密責(zé)任繼續(xù)有效。

16.4 本合同未經(jīng)雙方同意并特別指明是時(shí)本合同的修改，以書(shū)面形式經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署，不得修改。

16.5 一方未對(duì)另一方違反本合同條款行為或之后的違約行為作出反對(duì)或采取行動(dòng)不得視為棄權(quán)。本合同中的權(quán)利和補(bǔ)救方式是累積性的，任一方行使一項(xiàng)權(quán)力或補(bǔ)救不排除或放棄其對(duì)其他權(quán)利和補(bǔ)救方式的行使。

16.6 本合同中標(biāo)題是只為方便查閱，不構(gòu)成本合同的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

16.7 任何一方?jīng)]有另一方的事先書(shū)面許可不得轉(zhuǎn)讓或授權(quán)本合同下的權(quán)利和/或責(zé)任。本合同和其中所有條款對(duì)雙方有效，也對(duì)雙方各自的繼承和批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)讓人有效。在任何情況下，允許的轉(zhuǎn)讓都不能免除出讓人的責(zé)任。

16.8 本合同附件構(gòu)成本合同的一部分，與合同條款同樣有效，對(duì)合同雙方構(gòu)成約束力。

16.9 本合同正本一式____份，雙方各執(zhí)____份；

16.10 本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件1：徽記標(biāo)準(zhǔn)圖

附件2：產(chǎn)品訂單

附件3：乙方法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其員工技術(shù)或?qū)�業(yè)資質(zhì)證書(shū)

甲方_________（公章） 乙方______（公章）

代表_________（簽字） 代表______（簽字）

電話：______ 電話：________

______年____月____日 ____年____月____日

定作合同 篇21

合同編號(hào)：______________

定作人：________________________

承攬人：________________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

簽訂時(shí)間：________年____月____日

第一條 定作物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限

第二條 承攬人提供的材料

序號(hào)材料名稱牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家計(jì)量單位用料數(shù)量質(zhì)量單價(jià)金額

(注：空格如不夠用，可以另接)

第三條 定作人對(duì)承攬人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、時(shí)間及提出異議的期限：_______________

第四條 定作物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_________________

第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：______________________________

第六條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙樣品、工藝要求等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________

第七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在________日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。

第八條 定作物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________________________

第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

第十條 定作物交付的方式及地點(diǎn)：______________________________

第十一條 定作物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：___________________

第十二條 定作人在________年________月________日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫(xiě))______元。

第十三條 報(bào)酬及材料費(fèi)的結(jié)算方式及期限：______________

第十四條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫(xiě))_______元。

第十五條 本合同解除的條件：___________________________

第十六條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

第十七條 違約責(zé)任：______________________________________

第十八條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

(一)提交 ________________仲裁委員會(huì)仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十九條 其他約定事項(xiàng)：________________________________

定作人

定作人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

委托代理人：

電話：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

郵政編碼：承攬人

承攬人(章)：

住所：

法定代表人：

居民身份證號(hào)碼：

委托代理人：

電話：

開(kāi)戶銀行：

賬號(hào)：

郵政編碼：鑒(公)證意見(jiàn)：

鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)

經(jīng)辦人：

年 月 日

監(jiān)制部門：_____________ 印制單位：_____________

定作合同 篇22

一、問(wèn)題的提出

買賣合同與承攬合同，作為合同法規(guī)定的有名合同，相互之間的區(qū)別是顯而易見(jiàn)的。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。貨樣買賣是按貨物樣品確定買賣標(biāo)的物的買賣。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中定作合同是指承攬人根據(jù)定作人的要求，以自己技能、設(shè)備和勞力，用自己的材料為定作人制作成品，定作人接受特別制作成品并給付報(bào)酬的合同。

但在司法實(shí)踐大量的買賣合同和承攬合同糾紛中，經(jīng)常發(fā)生貨樣買賣合同和定作合同難以甄別的情況。歐豐*具訴武漢NEC加工承攬合同糾紛一案中，原告訴稱20__年10月開(kāi)始，其根據(jù)被告提供的貨品種類、規(guī)格、數(shù)量、式樣等，為被告制作各種柜臺(tái)、燈箱等辦公家具產(chǎn)品。但是根據(jù)原告提供的證據(jù)來(lái)看，原、被告之間簽訂的是一份典型的買賣合同，雙方明確約定買方、賣方，貨物的數(shù)量、質(zhì)量要求和具體貨款等。類似情況在其他買賣合同糾紛中也經(jīng)常出現(xiàn)，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，20__年8月原、被告簽訂了一份《內(nèi)銷呢絨供需合同》，由被告根據(jù)原告提供的樣品，為原告提供價(jià)值42萬(wàn)元的鋼花呢，原告另派員到被告生產(chǎn)工廠監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。另外，還有一種普遍存在的現(xiàn)象，即一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，因此發(fā)生貨物質(zhì)量或者貨款糾紛，此類案件中同樣存在屬于定作合同糾紛還是買賣合同糾紛的分歧。

二、甄別的意義

其實(shí)，區(qū)別買賣合同與定作合同的意義不僅在于案件的實(shí)體處理，更在于案件審理中的一些程序問(wèn)題，主要是：

一是確定案件的管轄問(wèn)題。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的若干問(wèn)題的意見(jiàn)》、法函(1995)175號(hào)的規(guī)定，加工承攬合同糾紛要以加工行為地為合同履行地，即承攬人以自己的設(shè)備、技術(shù)為定作人加工產(chǎn)品的地點(diǎn)，但如合同約定接收加工成果地為合同履行地，則從合同約定，不以加工地為合同履行地。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方又都不在合同約定的履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄，合同約定的履行地法院無(wú)管轄權(quán)。而買賣合同中，雙方當(dāng)事人沒(méi)有約定合同履行地時(shí)，應(yīng)以當(dāng)事人約定的交貨地點(diǎn)作為合同履行地。除交貨地外，合同中約定的貨物到達(dá)地、到站地、驗(yàn)收地、安裝調(diào)試地等均不視為合同履行地。合同沒(méi)有約定交貨地的，依交貨方式確定合同履行地：采用送貨方式的，以貨物發(fā)運(yùn)地為合同履行地;采用自提貨方式的，以提貨地為合同履行地。合同實(shí)際履行地與合同約定履行地不一致的，以實(shí)際履行地為合同履行地。只要部分貨物的交付地點(diǎn)與合同約定的交貨地點(diǎn)一致，就要以約定地點(diǎn)為合同履行地，以合同約定的交貨地點(diǎn)確定管轄權(quán)。如果合同沒(méi)有實(shí)際履行，當(dāng)事人雙方住所地又都不在合同約定履行地的，應(yīng)由被告住所地法院管轄。綜上，承攬合同以加工地為主要管轄地，而買賣合同則主要以交貨地確定管轄地。因此，在很多時(shí)候合同的性質(zhì)直接決定著管轄地的確定和案件是否移送問(wèn)題。

二是確定當(dāng)事人舉證的分配。按照最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明”，“沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張，由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果”。不同的合同糾紛對(duì)當(dāng)事人舉證責(zé)任的要求是有區(qū)別的。承攬合同要求定作人舉證證明按照合同約定提供了相應(yīng)的技術(shù)要求或者材料，并且按照約定時(shí)間驗(yàn)收、接受加工成果，支付一定的報(bào)酬或者材料費(fèi)用;承攬人要舉證證明按照定作人的技術(shù)要求保質(zhì)保量地在約定的時(shí)間內(nèi)完成了加工成果。買賣合同只要求賣方提供證據(jù)證明交付的標(biāo)的物符合約定的質(zhì)量要求，在約定的時(shí)間內(nèi)交付相應(yīng)數(shù)量的標(biāo)的物即可;而買方則要舉證證明按時(shí)收貨按時(shí)支付貨款。舉證責(zé)任包括行為責(zé)任和結(jié)果責(zé)任，在司法實(shí)踐中，除了為證明自己主張的事實(shí)要提供相應(yīng)的證據(jù)，承擔(dān)相應(yīng)的行為責(zé)任之外，還要承擔(dān)因?yàn)椴荒芘e證或者舉證不力而要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任。承攬合同與買賣合同，當(dāng)事人所要承擔(dān)的結(jié)果責(zé)任也是不一樣的，承攬人沒(méi)有按時(shí)完成工作成果，負(fù)有的是繼續(xù)完成并承擔(dān)違約責(zé)任，而不承擔(dān)定作人拒不接受工作成果的結(jié)果責(zé)任;出賣人如果不能及時(shí)供貨，買受人可以單方解除合同并要求出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。

三、甄別方法

甄別方法之一：承攬人身份特定化。在承攬合同中，雙方當(dāng)事人注重的是工作成果完成的條件，是承攬人的“合作”。根據(jù)合同法第二百五十三條的規(guī)定，承攬合同的承攬人必須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成工作或者工作的主要部分。如果定作人所需要的標(biāo)的物能夠從市場(chǎng)上任意買到，定作人就不必通過(guò)訂立承攬合同要求承攬人來(lái)完成。因此，定作人選定承攬人是基于承攬人的技術(shù)、設(shè)備和勞力，具有特定要求的。如果承攬人擅自將工作交由第三人完成的，將構(gòu)成根本違約。此時(shí)，定作人可以選擇要求承攬人對(duì)第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，或者通知承攬人解除合同、賠償損失。合同未經(jīng)定作人同意，不能將工作或者工作的主要部分轉(zhuǎn)交第三人完成。而買賣合同中，賣方的生產(chǎn)過(guò)程不需買方制約，賣方可以將工作任務(wù)轉(zhuǎn)交第三人完成，無(wú)須征得買方同意。因此，甄別承攬合同和買賣合同，首先要看承攬人或者出賣人是否特定的。如上文提到長(zhǎng)寧*院審理的欣維毛紡織*限公司訴葉繁貿(mào)*有限公司買賣合同糾紛一案中，被告是根據(jù)原告提供的樣品交付貨物的，但是被告自身作為貿(mào)易公司是沒(méi)有制作能力的，只能委托工廠加工。因此，按照承攬合同承攬人特定化的要求，該案應(yīng)該定性為貨樣買賣合同糾紛。

甄別方法之二：承攬合同定作物特定化。承攬合同的標(biāo)的物是嚴(yán)格按照定作人的要求制作的，用以滿足定作人的特殊要求，而且必須以定作人所具有的條件來(lái)完成。首先，這種標(biāo)的物是在合同生效后才開(kāi)始制作的，從制作開(kāi)始即為定作人所有，承攬人無(wú)權(quán)處分，只有在定作人超過(guò)兩個(gè)月不支付承攬報(bào)酬的情況下，承攬人才能作留置處理，否則要承擔(dān)民事侵權(quán)責(zé)任。因此承攬合同的標(biāo)的物是承攬人運(yùn)用自己的技術(shù)、設(shè)備和勞力在合同生效后制作的特定物，而買賣合同的標(biāo)的物可以是特定物，也可以是種類物。買賣合同標(biāo)的物的特定性，通常是不改變標(biāo)的物本質(zhì)屬性，標(biāo)的物可能在合同成立時(shí)已經(jīng)存在也可以是在合同成立后生產(chǎn)。這種特定性是相對(duì)的，往往是買方在賣方的產(chǎn)品范圍內(nèi)或者基礎(chǔ)上，做些選擇性的確定，產(chǎn)品本質(zhì)屬性并不改變。上文提到的一些單位要求生產(chǎn)廠家在出廠商品上注明買方特有標(biāo)志，如超市要求廠家在供應(yīng)商品上打上超市標(biāo)志的行為，不能定性為定作行為，仍屬于買賣行為。

定作合同 篇23

承攬人______________________，以下簡(jiǎn)稱甲方;

定作人：__________________，以下簡(jiǎn)稱乙方;

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi);

第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)：;

第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān);

第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料;

第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸;

第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間;

第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;

第八條甲方的違約責(zé)任：

1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的________‰償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。

6、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

第九條乙方的違約責(zé)任：

1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。

3、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

第十條不可抗力：

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十一條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、________銀行各存一份。

定作人：__________承攬人：_______________

代表人：__________代表人：____________________

開(kāi)戶銀行：_____________開(kāi)戶銀行：__________________

帳號(hào)：_________________帳號(hào)：_____________________

簽訂日期：_____年____月____日